(二)原审程序是否错误
蚌埠建安公司申请再审主张 , 原审证据认定存在严重错误 , 但并未提交充分证据予以证明 , 对其主张 , 不予支持 。蚌埠建安公司还主张 , 原审未同意其停窝工损失鉴定申请 , 剥夺了当事人诉权 , 程序错误 。本院认为 , 蚌埠建安公司主张因冠宜置业公司未按《建设工程施工合同》约定支付工程款 , 导致工程停工 , 应承担停窝工损失 。但由于双方另行签订《补充协议》等变更了支付方式及违约责任等内容 , 因此原审认定蚌埠建安公司未能提交充分证据证明停窝工损失责任在于冠宜置业公司 , 未准许其鉴定申请 , 不违反法律规定 。
另外 , 蚌埠建安公司关于原判决诉讼费用承担不符合法律规定的主张 , 不属于再审申请事由 , 不予支持 。
【合同付款方式怎么写 正规合同付款方式范本】综上 , 蚌埠建安公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、六项规定的情形 。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定 , 裁定如下:
驳回安徽蚌埠建筑安装工程集团有限公司的再审申请 。
审 判 长王富博
审 判 员万会峰
审 判 员于 蒙
二〇二一年三月二十五日
法 官 助 理 刘园园
书 记 员 杨 鹏
- 促进胰岛素分泌的方式有哪些 胰岛素高吃什么食物
- 哪有什么运动方式或者食物可以提高男生功能 提升性能力的食物
- 哪有什么运动方式或者食物可以提高男生功能 怎样锻炼提高性功能
- 发烧捂被子里出汗这种治疗方式科不科学 发烧要不要盖被子捂着
- 糖尿病会遗传给孩子吗 二型糖尿病遗传方式
- 哪有什么运动方式或者食物可以提高男生功能 经常锻炼对性有好处吗
- 最快降温的处理方式 发烧了怎么降温最快
- 线下表白方式男生专用 适合男生表白的场所
- 请问普遍有什么表白方法呢 表白方式有哪些
- 男性早泄怎么治 男性延时调理方式有哪些